Zpět

Obec Nesvačily - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a obchodní podmínky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesvačily.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a obchodní podmínky
\: ' *,EVROPSKÁ UNIE \ * Fond soudržnosti tj„.<.> Oparačnl program Životní prostředí <br> Dodatek č.1 Smlouvy o dílo a obchodní podmínky uzavřené podle 5 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění <br> (dálejen „smlouva“) mezi: <br> 1.Objednatel: Obec Nesvačily <br> Sídlo: Nesvačily 2,267 27 Liteň <br> Zastoupené: Miroslavem Horou,starostou <br> IČ: 00509787 <br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX,' e—mail pro písemnou komunikaci: obec.nesvacílvfáiquick.cz ID datové schránky: tjeaj 7x <br> Bankovní spojení: KB a.s <.>,pobočka Beroun Č.účtu: 21629131/0100 <br> 2.Zhotovitel: NOVADUS spol.s.r.o <.> <br> Sídlo: Ke Skalám 603,Příbram V — Zdaboř,261 01 <br> Zastoupeny: Radkem Novákem <br> IČ: 46349235 DIČ:CZ46349235 Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze oddíl C,vložka 10702 (příp.Živnostenském rejstříku) <br> Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: XXXXX XXXXX ve věcech smluvních: XXXXX XXXXX <br> ve věcech technických: XXXXX XXXXX <br> Tel.: XXX XXX XXX <br> e-mail pro písemnou komunikaci:novadus©novadus.cz <br> ID datové schránky: v6qukf <br> Bankovní spojení: Česká spořitelna Č.ú.523806329/0800 <br> Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku dodatek smlouvy ze dne 6.6.2019 <.> <br> Z důvodů posunu termínu zahájení oproti předpokladu uvedeném v zadávací dokumentaci spadá dokončení prací do zimních měsíců.v kterých nelze z technologických důvodů některé z prací provádět.Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně ustanovení 6.2 písm.a),které nově zní: <br> 6.2 Termín dokončení a) Termín dokončení <br> Stránka 1 z 2 <br> „* * * EVROPSKÁ UNIE * * Fond soudržnosti ** „ ** Operační program Životní prosředí <br> Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle jakmile jejich provedení bude možné,nejpozději do 31.5.2020 <.> <br> Ostatní ustanovení smlouvy se nemění <.> <br> Tento dodatek nabývá platnosti & účinnosti dnem svého uzavření <.> <br> OBEC...

Načteno

edesky.cz/d/3633630

Meta

EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nesvačily
10. 06. 2024
10. 06. 2024
06. 06. 2024
05. 06. 2024
04. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nesvačily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz